搜索结果: 1-1 共查到“法学 甘肃再就业建设工程”相关记录1条 . 查询时间(0.369 秒)
武威市城投房地产开发有限责任公司甘肃再就业建设工程(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷民事申请再审审查民事裁定书
武威市城投房地产开发 甘肃再就业建设工程 施工合同纠纷 民事裁定书
2022/1/15
服甘肃省高级人民法院(2020)甘民终560号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。城投公司申请再审称,(一)原判决对于案涉项目竣工日期、工程款应付数额及利息的起算时间认定错误。1.原判决对市民南路2#、3#住宅楼的竣工时间认定错误。该项目竣工验收备案表载明竣工日期为2019年7月23日,双方对该竣工验收备案表均盖章确认,原判决将2#楼的竣工时间认定为2018...